Добавить в закладки

 

КВАРТИРА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ЧАСТНЫЙ ДОМ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

ВИДЫ ВЫПИСОК ЕГРН:

Основная выписка ЕГРН

Выписка ЕГРН с историей

Справка о кадастровой стоимости

Расширенная выписка ЕГРН

НАШИ ОНЛАЙН СЕРВИСЫ:

Заказ выписки из ЕГРН

Узнать кадастровый номер

Скачать юридические документы

Проверить адрес по кадастровому номеру

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:

Актуальность информации

Срок действия выписки

План помещений в выписке

Кадастровые координаты и план

ДОП. МАТЕРИАЛЫ:

+Версия для слабовидящих

Реклама на сайте

Обратная связь

Заказать выписку из ЕГРН (ЕГРП)

Проверить было ли межевание участка

Как проверить собственность на земельный участок?

Справка на квартиру

ФИО хозяина квартиры

Проверить обременения квартиры


Где сделать выписку из ЕГРН?


Выписка из ЕГРН с координатами земельного участка


Сведения ЕГРН ограниченного доступа


 

Договор на выполнение субподрядных работ (Документ Голованова Н.М.) + консультация юриста онлайн!

Пример, юридически верно составленного документа:


                                 Договор

                    на выполнение субподрядных работ*


г. ____________                                      "___" ___________ г.


     ___________________________________________________________________,

                        (наименование организации)

расположен__ по адресу: ________________________________________________,

зарегистрирован__ _______________________________________________________

                            (наименование регистрирующего органа)

"___" ______________ года за N ___________, Свидетельство N __________ от

"___" _____________ года, именуем__ в дальнейшем "Генеральный подрядчик",

в    лице ___________________________,    действующего    на    основании

              (должность, Ф.И.О.)

________________________________________________________________________,

                    (устава, положения, доверенности)

с одной стороны,  и ____________________________________________________,

________________________________________________________________________,

                        (наименование организации)

расположен__ по адресу: ________________________________________________,

зарегистрирован__ _______________________________________________________

                            (наименование регистрирующего органа)

"___" ______________ года за N ___________, Свидетельство N __________ от

"___" __________   года,  именуем__  в  дальнейшем "Субподрядчик", в лице

___________________________,       действующего       на        основании

   (должность, Ф.И.О.)

________________________________________________________________________,

                    (устава, положения, доверенности)

с  другой  стороны  (в  дальнейшем  участники  договора  именуются  также

"Стороны"  и  "Сторона"),  заключили  настоящий  договор  ("Договор")   о

нижеследующем:


                           1. Предмет договора


     1.1.   Предметом    настоящего    договора    является    выполнение

Субподрядчиком комплекса работ по _______________________________________

согласно проекту, утвержденному _________________________________________

                                 (кем утвержден проект, дата утверждения)

в объемах, сроках и по стоимости,  согласованных  Сторонами  в  настоящем

Договоре.

     По поручению генерального подрядчика Субподрядчик принимает на  себя

выполнение  всех  работ,  предусмотренных  Приложением  N 1,   являющимся

неотъемлемой  частью  настоящего  Договора.  включая  возможные   работы,

определенно в нем не упомянутые, но необходимые для  выполнения  предмета

настоящего Договора.

     1.2. Субподрядчик для выполнения работ в соответствии с  Приложением

N 1 обеспечивает поставку материалов,  перечисленных  в  Приложении  N 2,

являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.


                          2. Стоимость договора


     2.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется  договорной

ценой  в  соответствии   с   проектно-сметной   документацией,   выданной

Генеральным  подрядчиком,  и  составляет  на  момент  подписания Договора

______________________  (______________________) руб. с учетом НДС _____%

и подлежит уточнению в процессе выполнения работ в связи с  инфляционными

процессами,  не  зависящими  от   деятельности   Субподрядчика.   Порядок

компенсации Субподрядчику удорожаний определяется по соглашению Сторон.

     2.2. В случае, если  объемы  работ  превысят  проектное  количество,

указанное в Приложении N 1, этот дополнительный объем работ  должен  быть

отражен  в  дополнительном  соглашении,  которое  станет  приложением   к

настоящему Договору, с указанием стоимости дополнительных работ.

     2.3. Если по причинам, не  зависящим  от  Субподрядчика,  произойдет

изменение сроков выполнения работ, что повлечет за  собой  увеличение  их

стоимости, то такое изменение также должно быть отражено в дополнительном

соглашении Сторон к настоящему Договору.


                           3. Платежи и расчеты


     3.1. Расчеты за выполненные Субподрядчиком  работы  производятся  на

основании  договорных  цен  на  комплекс  работ,  подлежащих   выполнению

субподрядной организацией, согласованных Генеральным подрядчиком с учетом

индексации стоимости в связи с инфляционными процессами.

     3.2. Оплата выполненных работ производится на основании  справок  по

форме 3 с расшифровкой физических объемов  по  форме  2  и  бухгалтерских

справок  Субподрядчика  в  течение  ___  дней  после   их   представления

Генеральному подрядчику.

     3.3. окончательный расчет производится в течение ____ дней с момента

окончания комплекса работ, предусмотренного настоящим Договором.


                        4. Сроки выполнения работ


     4.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, должны быть начаты

не позднее чем "____" __________ ____ года и закончены не позднее  "____"

_________ _____ года.


                      5. Обязательства Субподрядчика


     Для выполнения условий настоящего Договора Субподрядчик обязуется:

     5.1. Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы в  объеме,

указанном в Приложении N 1, и в сроки, указанные в п. 4.1, в соответствии

с  утвержденной  проектной  документацией  и  сдать  указанные  работы  в

порядке, установленном строительными нормами и правилами.

     Обеспечить совместно  с  Генеральным  подрядчиком  ввод  в  действие

производственных мощностей и объектов.

     5.2. Устранять все дефекты в работах.

     5.3. Доставлять все необходимые для  выполнения  работ  материалы  и

комплектующие,  осуществлять  их  приемку,  разгрузку,  складирование   и

передачу для производства работ.

     5.4.  Взять  на  себя  риск   случайной   утраты   или   повреждения

строительных материалов и комплектующих.

     5.5. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий и

мер по технике безопасности.

     5.6. Обеспечить высокое качество работ и применяемых  материалов  (в

случае их поставки  Субподрядчиком)  с  гарантией  на  ______  с  момента

подписания приемосдаточного акта о выполнении работ.

     5.7.  Получить  все   разрешения   и   лицензии,   необходимые   для

производства работ, являющихся предметом настоящего Договора.


                  6. Обязанности Генерального подрядчика


     Генеральный подрядчик обязуется:

     6.1.  Передать  Субподрядчику  в  установленном  порядке   проектную

(проектно-сметную) документацию.

     6.2. передавать Субподрядчику строительные материалы, конструкции  и

изделия,  а  также  другие  материалы  и  оборудование,  необходимые  для

производства работ,  если  иное  не  предусмотрено  условиями  настоящего

Договора.

     6.3. Обеспечить  оплату  всех  произведенных  работ  в  сроки  и  на

условиях, предусмотренных настоящим Договором.

     6.4. Обеспечить Субподрядчику предоставление возможности  выполнения

работ (фронта работ) в соответствии со сроками по Приложению N 1.

     6.5. Осуществить приемку работ и подписание приемосдаточного акта  в

течение ____ дней с момента предъявления Субподрядчиком выполненных работ

к сдаче.


                                7. Охрана


     7.1.  От  начала   работ   до   подписания   приемосдаточного   акта

Субподрядчик  несет  полную  ответственность   за   несохранность   всего

имущества,  материалов,  конструкций  и  т.п.,   приобретенных   им   или

переданных ему для выполнения работ.

     В случае причинения в период выполнения работ ущерба зданию (объекту

строительства)   или   приобретенным   для    строительства    материалам

Субподрядчик обязан за свой счет устранить выявленные дефекты.


                           8. Разрешение споров


     8.1.  Стороны  устанавливают,  что  все   возможные   претензии   по

настоящему Договору должны быть рассмотрены  Сторонами  в  течение  _____

дней с момента получения претензии.

     8.2.  Споры,  которые  могут  возникнуть  при   исполнении   условий

настоящего   Договора,   Стороны   будут   стремиться   разрешить   путем

переговоров. При недостижении взаимоприемлемого решения  указанные  споры

подлежат разрешению в Арбитражном суде _________________________________.

                                            (местонахождение суда)


                        9. Ответственность сторон


     9.1. Стороны несут ответственность  за  выполнение  взятых  на  себя

обязательств в соответствии с  действующим  законодательством  Российской

Федерации.

     9.2. За задержку генеральным подрядчиком оплаты выполненных работ  и

перечисления авансовых платежей  он  выплачивает  Субподрядчику  штраф  в

размере ___% суммы задержанного платежа за каждый день просрочки.

     9.3.  За  невыполнение  Субподрядчиком  работ   в   соответствии   с

календарным графиком или с ненадлежащим качеством  Генеральный  подрядчик

имеет  право  производить  удержание  из  очередной  суммы   платежа   за

выполненные работы до ___%  их  стоимости  до  устранения  Субподрядчиком

отставаний по срокам и ликвидации претензий к качеству выполнения работ.

     При этом компенсация  удержанной  стоимости  с  учетом  инфляционных

факторов не производится.

     9.4.   За   несвоевременную   передачу    Генеральным    подрядчиком

Субподрядчику материалов, изделий, конструкций и  т.п.,  необходимых  для

производства работ. Генеральный подрядчик выплачивает неустойку в размере

___% стоимости непереданных материалов, изделий, конструкций.

     9.5. За невыполнение работ в соответствии с  настоящим  Договором  в

указанные сроки Субподрядчик платит Генподрядчику штраф  в  размере  ___%

стоимости общего объема работ  по  настоящему  Договору  за  каждый  день

задержки.

     9.6. За срыв по вине Генерального подрядчика приемки работ в  сроки,

указанные  в  настоящем  договоре,   Генеральный   подрядчик   уплачивает

Субподрядчику штраф в размере ___% общей стоимости выполненных  работ  за

каждый день просрочки сверх ___ дней.

     9.7. При задержке начала выполнения работ в установленные  Договором

сроки Субподрядчик уплачивает Генеральному подрядчику неустойку в размере

___% стоимости общего объема работ по настоящему Договору за каждый  день

просрочки.

     9.8.  Кроме  санкций  за  неисполнение  обязательств  по   Договору,

виновная Сторона возмещает другой Стороне не покрытые неустойками убытки,

включая упущенную выгоду.

     9.9. Уплата штрафов  и  неустоек,  а  также  возмещение  убытков  не

освобождает  Стороны  от  исполнения  своих  обязательств  по  настоящему

Договору.


                              10. Форс-мажор


     10.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью  или

частично невозможным выполнение  Договора  одной  из  Сторон,  а  именно:

пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов,  замена  текущего

законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не

зависящие от Сторон, сроки выполнения  обязательств  продлеваются  на  то

время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

     10.2. Если обстоятельства непреодолимой  силы  действуют  в  течение

более ____ месяцев, любая из  Сторон  вправе  отказаться  от  дальнейшего

выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из  Сторон  не  может

требовать от другой возмещения возможных убытков.

     10.3.  Сторона,  оказавшаяся   не   в   состоянии   выполнить   свои

обязательства по настоящему Договору, обязана  незамедлительно  известить

другую Сторону о  наступлении  или  прекращении  действия  обстоятельств,

препятствующих выполнению ею этих обязательств.

     Уведомление  направляется  по  юридическому  адресу,  указанному   в

Договоре, и заверяется передающим отделением связи.


                            11. Особые условия


     11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

     11.2.  Любые  изменения   и   дополнения   к   настоящему   Договору

действительны в том случае, если  они  совершены  в  письменной  форме  и

подписаны обеими Сторонами.

     11.3. Ущерб, нанесенный  третьему  лицу  в  результате  производства

работ по вине Субподрядчика, компенсируются  Субподрядчиком,  а  по  вине

Генерального подрядчика - Генеральным подрядчиком. Расходы по  возмещению

ущерба, нанесенного  третьему  лицу  по  непредвиденным  причинам,  несет

Генеральный подрядчик.


                            12. Прочие условия


     12.1. В случае изменения юридического адреса, расчетного  счета  или

обслуживающего банка Стороны обязаны в ____  дневный  срок  уведомить  об

этом друг друга.

     12.2.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих

одинаковую юридическую силу; по одному экземпляру для каждой из Сторон.

     ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________.



                 13. Адреса и банковские реквизиты сторон


     Субподрядчик:

     Почтовый адрес и индекс: ___________________________________________

     Телефон __________, телетайп _________________, факс _______________

     Расчетный счет N _________ в банке _________________________________

     Корреспондентский счет: _______________________, БИК _______________

     ИНН _______________________________________________________________.


     Генеральный подрядчик:

     Почтовый адрес и индекс: ___________________________________________

     Телефон __________, телетайп _________________, факс _______________

     Расчетный счет N _________ в банке _________________________________

     Корреспондентский счет: _______________________, БИК _______________

     ИНН _______________________________________________________________.


     К Договору прилагаются:

     Приложение N 1. "Наименование работ, объемы, сроки  и  стоимость  их

выполнения";

     Приложение N 2. "Объемы поставки  материалов,  изделий,  конструкций

субподрядчиком  (и  (или)  Генеральным  подрядчиком),   необходимых   для

выполнения работ по Договору".


     Подписи сторон:

     Субподрядчик ___________________________________________        М.П.

     Генеральный подрядчик __________________________________        М.П.


------------------------------

     * См.: Приложение 2  к  Распоряжению  первого  заместителя  премьера

правительства Москвы от 26 августа 1993 года N 1603-РЗП.

Скачать образец документа можно, простым выделением и копированием.

 

Любой юридический документ требует грамотного составления, так как даже грамматическая ошибка, может изменить ситуацию кардинально! Вы можете скачать образцы и примеры таких документов, распечатать их и заполнить самостоятельно, но лучше, если их проверит юрист! Как показывает практика, в точности одинаковых ситуаций не бывает, в каждой ситуации есть свои особенности, тонкости, подводные камни, которые могут изменить ход дела или ситуации в обратном направлении! Знать бы заранее и включить пункт в договор или указать бы данные в заявлении было бы иначе, будь претензия более смелее, было бы лучше и т.д. Суть в том, что мы рекомендуем по любому вопросу консультироваться с юристом! Тем более, что сегодня, в нашем веке, консультации бывают бесплатными! Если данный документ Вам не подходит.


Статистика консультаций юриста, по юридическим документам:

49 % Юридические консультации по телефону
41 % Консультации юриста через интернет (онлайн)
10 % Консультации в офисе

Обратится к юристу за консультацией по любому юридическому документу, в особенности по судебным документам, такие как исковые заявления или ходатайства, можно по номеру телефона или специальную форму ниже. Данная консультация поможет избежать неприятных ситуаций, так как юридически грамотный специалист, знает ответ практически на любой вопрос!


Самым простым способом составить исковое заявление, жалобу, претензию, ходатайство, любой договор или соглашение. Мы считаем, форма ниже позволяет получить ответ на многие вопросы по составлению юридических документов с учетом региональной принадлежности заявителя. Как это работает? Вы пишите свой вопрос, который попадает в систему, где зарегистрированы уже тысячи юристов по всей стране, но с учетом региона, из которого был задан вопрос, он попадает к юристам из вашего региона. Они Вас консультируют бесплатно, по составлению любого документа, и если консультация Вам понравилась, и юрист показался компетентным, то Вы можете, в будущем к нему обратится за решением своего вопроса, возможно, доверите ему составление документов.


Юрист онлайн - бесплатная помощь в составлении документа:

 

Цены на услуги юристов, при обращении в офис, для составления юридических документов:


Бесплатно Консультации юриста по телефону или онлайн
от 2000 до 7000 руб. Составление искового заявления
от 1800 до 3700 рублей Составление жалобы, претензии
от 2500 рублей/час Составление договора, акта, документа отчетности
от 1700 рублей Составление и подача запросов, ходатайств, отправка писем
от 3500 рублей Участие в судебном заседании и ведении всей документации
от 4000 рублей Помощь на переговорах со второй стороной. Досудебное урегулирование.

Нужно понимать, что цены на составление юридических документов рассчитываются индивидуально в зависимости от ситуации. Бывает так, что документ уже есть в открытом доступе для скачивания на нашем сайте, после этого такой документ требует минимальной доработки и из образца превратится в реально действующий и соответствующий всем правилам и законодательству документ! Так же нужно понимать. Что сотрудничество с юридическими лицами, по ведению документации, судопроизводству и отчетности, предполагает других временных затрат и объема работы, поэтому для фирм и предприятий цены на составлении юридической и бухгалтерской документации будут выше и требуют индивидуального обсуждения.

 

Если Вы не нашли на нашем сайте нужный документ, Вы можете написать нам, мы проверим наличие его в базе. И вышлем Вам его бесплатно!
Тип документа:
Ваш e-mail:
Укажите, какой документ Вам нужно найти?:



 

Онлайн помощь юриста по телефону бесплатно:

8 (800) 550-71-06 доб. 434

 

 

Образцы юридических документов для скачивания:

Исковые заявления


Договора, акты


Письмо, соглашение, ходатайство, претензия


Возражение, доверенность, жалоба


Заявление, запрос



Все документы списком


 

Комментарии о работе юриста:

Екатерина.
Спасибо вашему юристу очень помог в составлении искового заявления на бывш. Мужа за невыплату алиментов. Бесплатно по телефону проконсультировал, сказа куда подать!

Геннадий.
Юрист действительно хороший специалист, если бы не он не видать бы мне своего пая из колхозной земли. Помог составить заявление и подсказал, к каким кадастровым инженерам обратится. Спасибо.

Ольга.
Договор аренды и акт приема передачи, были скачаны и отредактированы под мои условия с помощью юриста, ему большое спасибо. Все просто.

Олег.
Открывал хостел, не знал как подать заявление и какие ОКВД отмечать при регистрации ИП, написал юристу через форму, он мне перезвонил и проконсультировал, я при этом находился прямо в налоговой и под диктовку поставил галочки в нужных местах, я хотел ему денег на телефон перевести, но денег он не взял. Спасибо ему по-человечески!



Единая выписка из ЕГРН


Архивная выписка из ЕГРН


Срочная выписка из ЕГРН в день обращения


Юридические документы - скачать


   ЕГРН в России:
полная выписка из Росреестра
  Где заказать выписку ЕГРН
в своем городе?
   Росреестр онлайн
  МФЦ в городах
  Узнать собственника
   Заказать справку ЕГРН (ЕГРП)

 


Copyright © 2017 | Проверить любую недвижимость - заказать выписку из ЕГРН! Яндекс.Метрика