Добавить в закладки

 

КВАРТИРА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ЧАСТНЫЙ ДОМ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

ВИДЫ ВЫПИСОК ЕГРН:

Основная выписка ЕГРН

Выписка ЕГРН с историей

Справка о кадастровой стоимости

Расширенная выписка ЕГРН

НАШИ ОНЛАЙН СЕРВИСЫ:

Заказ выписки из ЕГРН

Узнать кадастровый номер

Скачать юридические документы

Проверить адрес по кадастровому номеру

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:

Актуальность информации

Срок действия выписки

План помещений в выписке

Кадастровые координаты и план

ДОП. МАТЕРИАЛЫ:

+Версия для слабовидящих

Реклама на сайте

Обратная связь

Заказать выписку из ЕГРН (ЕГРП)

Проверить было ли межевание участка

Как проверить собственность на земельный участок?

Справка на квартиру

ФИО хозяина квартиры

Проверить обременения квартиры


Где сделать выписку из ЕГРН?


Выписка из ЕГРН с координатами земельного участка


Сведения ЕГРН ограниченного доступа


 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ (образец) + консультация юриста онлайн!

Пример, юридически верно составленного документа:


Договор

подряда на выполнение проектных

и изыскательских работ


г. ______________                              "___" ___________  20__г.


________________________________________________________________________,

       (наименование организации или гражданина-предпринимателя)

именуем __ в дальнейшем "Проектировщик", в лице ________________________,

                                                  (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ______________________________________________,

                                  (устава, положения, доверенности)

с одной стороны, и _____________________________________________________,

                       (наименование организации, Ф.И.О. гражданина)

именуем __ в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________________________,

                                                (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании  ________________________,  с  другой  стороны,

заключили настоящий договор о нижеследующем:


1. Предмет договора


     1.1.  Заказчик  поручает,  а  Проектировщик  обязуется  по   заданию

Заказчика разработать техническую документацию и выполнить изыскательские

работы,        результатом        которых         будут         являться:

________________________________________________________________________.

     1.2.   В   срок   ___________   Заказчик   передает   Проектировщику

утвержденное _____________  (кем)  задание  на  проектирование,  а  также

_______________________________________________  (иные  исходные  данные,

необходимые для составления технической документации).

     1.3.  Проектировщик  обязан  соблюдать  требования,  содержащиеся  в

задании  и  других   исходных   данных   для   выполнения   проектных   и

изыскательских работ,  и  вправе  отступить  от  них  только  с  согласия

Заказчика.

     Проектная   документация   должна   быть   подготовлена   в   полном

соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней строительными нормами и

правилами, действующими на момент передачи результата работ Заказчику.

     Обязательства   Проектировщика   считаются   выполненными   со   дня

утверждения подготовленного  им  проекта  ________________  (наименование

органа, правомочного утверждать соответствующие проекты).

     1.4.  Правомочия   Заказчика   в   отношении   земельного   участка,

предоставляемого под строительство _______________________  (наименование

объекта) подтверждаются  ___________________  (наименование  и  реквизиты

правоустанавливающего документа -  акта  об  отводе  земельного  участка,

свидетельства о праве собственности, договора и др.).

     Разрешение на строительство выдано ___________________ (наименование

органа, наименование, номер дата выдачи документа).

     1.5.   Заказчик   обязуется   принять   и    оплатить    выполненную

Проектировщиком работу, указанную в п.1.1 настоящего договора.


2. Сроки выполнения работ


     2.1.  Срок  начала  работ  -  ______________________  дней  со   дня

получения Проектировщиком от Заказчика документов,  указанных  в    п.1.2

настоящего договора.

     2.2. Срок окончания работ - _______________________________________.

     2.3. Сроки завершения промежуточных этапов выполнения работ:

     2.3.1. Выполнение изысканий - _____________________________________.

     2.3.2. Разработка технической документации - ______________________.


3. Стоимость работ и порядок расчетов


     3.1. За выполненные  работы,  указанные  в  разделе  1  договора,  в

соответствии  со  сметой,  являющейся  неотъемлемой   частью   настоящего

договора, Заказчик обязан уплатить Проектировщику ______________ рублей.

     3.2. Не позднее __________ срока со дня подписания договора Заказчик

обязан перечислить Проектировщику аванс в размере __% от суммы, указанной

в п.3.1 договора, т.е. ___________ рублей.

     3.3. Последующие платежи Заказчик  производит  на  основании  счетов

Проектировщика,  выставляемых  после   подписания   актов,   составляемых

сторонами и подтверждающих готовность этапов работы, указанных в    п.2.3

настоящего договора.

     3.4. Оплата аванса и счетов Проектировщика  производится  Заказчиком

по безналичному расчету, платежными поручениями.


4. Срок действия договора


     4.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания

Заказчиком и Проектировщиком.

     4.2. Настоящий договор заключен на срок до _____________. В  случае,

если Проектировщик не сдаст  Заказчику  выполненную  работу  в  указанный

срок,  либо  проект  на  будет   утвержден   ________________   (кем)   в

_________________  (срок),  Заказчик  вправе  в   одностороннем   порядке

расторгнуть настоящий договор.

     4.3.  До  завершения  сторонами   исполнения   своих   обязательств,

вытекающих  из  настоящего  договора,  соответствующие  условия  договора

сохраняют свою силу.


5. Обязанности сторон


     5.1. Проектировщик обязан:

     выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными

на проектирование и договором;

     согласовывать готовую техническую документацию с Заказчиком,  а  при

необходимости вместе с  Заказчиком  -  с  компетентными  государственными

органами и органами местного самоуправления;

     передать Заказчику готовую  техническую  документацию  и  результаты

изыскательских работ.

     Проектировщик не вправе передавать техническую документацию  третьим

лицам без согласия Заказчика.

     Проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих  лиц  права

воспрепятствовать выполнению работ  или  ограничивать  их  выполнение  на

основе подготовленной Проектировщиком технической документации.

     5.2. Заказчик обязан:

     оплатить Проектировщику выполненные им работы;

     использовать техническую документацию, полученную от Проектировщика,

только на цели,  предусмотренные  договором,  не  передавать  техническую

документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные  без

согласия Проектировщика;

     оказывать  содействие  Проектировщику  в  выполнении   проектных   и

изыскательских работ ___________________________ (объем и условия  такого

содействия);

     участвовать  вместе  с  Проектировщиком   в   согласовании   готовой

технической документации с соответствующими государственными  органами  и

органами местного самоуправления;

     возместить   Проектировщику   дополнительные   расходы,    вызванные

изменением исходных данных  для  выполнения  проектных  и  изыскательских

работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Проектировщика;

     привлечь Проектировщика к участию в деле по иску,  предъявленному  к

Заказчику третьим лицом в связи с недостатками  составленной  технической

документации или выполненных изыскательских работ.


6. Ответственность сторон

и порядок разрешения споров


     6.1.  За  просрочку  выполнения  работы   Проектировщик   уплачивает

Заказчику штраф в размере __% от суммы договора и пеню из расчета __%  от

суммы договора за каждый день просрочки.

     6.2. За допущенные  отступления  от  требований,  предусмотренных  в

задании  Заказчика  и  обязательных  для   сторон   настоящего   договора

строительных нормах и правилах Проектировщик за каждый случай отступления

от  указанных  требований  обязан  уплатить  Заказчику  штраф  в  размере

______________________.

     6.3.  Ответственность  Проектировщика  за  ненадлежащее   выполнение

работ,  являющихся  предметом   настоящего   договора,   определяется   в

соответствии со ст.761 ГК РФ.

     6.4. Меры ответственности сторон,  не  предусмотренные  в  настоящем

договоре,   применяются   в   соответствии   с    нормами    гражданского

законодательства, действующего на территории России.

     6.5. Споры и разногласия, которые могут  возникнуть  при  исполнении

настоящего договора, будут по возможности разрешаться  путем  переговоров

между сторонами.

     6.6. В случае  невозможности  разрешения  споров  путем  переговоров

стороны  передают  их  на  рассмотрение  в  ____________  (указать  место

нахождения арбитражного суда).


7. Сдача и приемка работ


     7.1. Проектировщик обязан направлять Заказчику письменное  извещение

при завершении каждого промежуточного этапа работ, указанного  в    п.2.3

настоящего договора.

     7.2.  В  срок  ______________________  с  даты  получения  извещения

Заказчик обязан приступить к приемке соответствующего этапа.

     7.3. Приемка каждого этапа  работы  оформляется  двусторонним  актом

сдачи-приемки, подписываемым __________________ со стороны Проектировщика

и ___________________ со стороны Заказчика.


8. Дополнительные условия


     8.1.  Права  и  обязанности  сторон,  прямо  не  предусмотренные   в

настоящем договоре, определяются в соответствии с ГК РФ.

     8.2.   Риски   ___________________________________________   (какие,

наименование страховой организации, дата и номер договора  страхования  и

др.) застрахованы на сумму __________ рублей.


9. Адреса и реквизиты сторон


     Заказчик: __________________________________________________________

     Проектировщик: _____________________________________________________


     Подписи сторон


     Заказчик _____________________________________ М.П.

     Проектировщик ________________________________ М.П.

Скачать образец документа можно, простым выделением и копированием.

 

Любой юридический документ требует грамотного составления, так как даже грамматическая ошибка, может изменить ситуацию кардинально! Вы можете скачать образцы и примеры таких документов, распечатать их и заполнить самостоятельно, но лучше, если их проверит юрист! Как показывает практика, в точности одинаковых ситуаций не бывает, в каждой ситуации есть свои особенности, тонкости, подводные камни, которые могут изменить ход дела или ситуации в обратном направлении! Знать бы заранее и включить пункт в договор или указать бы данные в заявлении было бы иначе, будь претензия более смелее, было бы лучше и т.д. Суть в том, что мы рекомендуем по любому вопросу консультироваться с юристом! Тем более, что сегодня, в нашем веке, консультации бывают бесплатными! Если данный документ Вам не подходит.


Статистика консультаций юриста, по юридическим документам:

49 % Юридические консультации по телефону
41 % Консультации юриста через интернет (онлайн)
10 % Консультации в офисе

Обратится к юристу за консультацией по любому юридическому документу, в особенности по судебным документам, такие как исковые заявления или ходатайства, можно по номеру телефона или специальную форму ниже. Данная консультация поможет избежать неприятных ситуаций, так как юридически грамотный специалист, знает ответ практически на любой вопрос!


Самым простым способом составить исковое заявление, жалобу, претензию, ходатайство, любой договор или соглашение. Мы считаем, форма ниже позволяет получить ответ на многие вопросы по составлению юридических документов с учетом региональной принадлежности заявителя. Как это работает? Вы пишите свой вопрос, который попадает в систему, где зарегистрированы уже тысячи юристов по всей стране, но с учетом региона, из которого был задан вопрос, он попадает к юристам из вашего региона. Они Вас консультируют бесплатно, по составлению любого документа, и если консультация Вам понравилась, и юрист показался компетентным, то Вы можете, в будущем к нему обратится за решением своего вопроса, возможно, доверите ему составление документов.


Юрист онлайн - бесплатная помощь в составлении документа:

 

Цены на услуги юристов, при обращении в офис, для составления юридических документов:


Бесплатно Консультации юриста по телефону или онлайн
от 2000 до 7000 руб. Составление искового заявления
от 1800 до 3700 рублей Составление жалобы, претензии
от 2500 рублей/час Составление договора, акта, документа отчетности
от 1700 рублей Составление и подача запросов, ходатайств, отправка писем
от 3500 рублей Участие в судебном заседании и ведении всей документации
от 4000 рублей Помощь на переговорах со второй стороной. Досудебное урегулирование.

Нужно понимать, что цены на составление юридических документов рассчитываются индивидуально в зависимости от ситуации. Бывает так, что документ уже есть в открытом доступе для скачивания на нашем сайте, после этого такой документ требует минимальной доработки и из образца превратится в реально действующий и соответствующий всем правилам и законодательству документ! Так же нужно понимать. Что сотрудничество с юридическими лицами, по ведению документации, судопроизводству и отчетности, предполагает других временных затрат и объема работы, поэтому для фирм и предприятий цены на составлении юридической и бухгалтерской документации будут выше и требуют индивидуального обсуждения.

 

Если Вы не нашли на нашем сайте нужный документ, Вы можете написать нам, мы проверим наличие его в базе. И вышлем Вам его бесплатно!
Тип документа:
Ваш e-mail:
Укажите, какой документ Вам нужно найти?:



 

Онлайн помощь юриста по телефону бесплатно:

8 (800) 550-71-06 доб. 434

 

 

Образцы юридических документов для скачивания:

Исковые заявления


Договора, акты


Письмо, соглашение, ходатайство, претензия


Возражение, доверенность, жалоба


Заявление, запрос



Все документы списком


 

Комментарии о работе юриста:

Екатерина.
Спасибо вашему юристу очень помог в составлении искового заявления на бывш. Мужа за невыплату алиментов. Бесплатно по телефону проконсультировал, сказа куда подать!

Геннадий.
Юрист действительно хороший специалист, если бы не он не видать бы мне своего пая из колхозной земли. Помог составить заявление и подсказал, к каким кадастровым инженерам обратится. Спасибо.

Ольга.
Договор аренды и акт приема передачи, были скачаны и отредактированы под мои условия с помощью юриста, ему большое спасибо. Все просто.

Олег.
Открывал хостел, не знал как подать заявление и какие ОКВД отмечать при регистрации ИП, написал юристу через форму, он мне перезвонил и проконсультировал, я при этом находился прямо в налоговой и под диктовку поставил галочки в нужных местах, я хотел ему денег на телефон перевести, но денег он не взял. Спасибо ему по-человечески!



Единая выписка из ЕГРН


Архивная выписка из ЕГРН


Срочная выписка из ЕГРН в день обращения


Юридические документы - скачать


   ЕГРН в России:
полная выписка из Росреестра
  Где заказать выписку ЕГРН
в своем городе?
   Росреестр онлайн
  МФЦ в городах
  Узнать собственника
   Заказать справку ЕГРН (ЕГРП)

 


Copyright © 2017 | Проверить любую недвижимость - заказать выписку из ЕГРН! Яндекс.Метрика